O contato da Comissão Permanente de Licitação é: 3309-6652
| Concorrência Pública | Processo Administrativo | Sessões (horário de Rondônia) | Objeto | Download |
| 001/2023 | 0011916-35.2022.8.22.8000 |
11/05/2023 às 9:10h - Fracassada 07/08/2023 às 9:10h - Nova Abertura |
Contratação de empresa especializada para executar obra de adequação de ambientes de representação do Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia |
- Aviso - Edital OBS: arquivos em DWG podem ser solicitados por e-mail - Anexos Projeto Básico: 1. a 7. ART's e RRT 9. Projeto Complementar: Climatização 10. Projetos Complementares Hidrosanitário 11. Projetos Complementares Elétrico e Rede Lógica 12. Projetos Complementares PPCIP 14. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro 15. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro editável - Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação - Ata de julgamento da fase de habilitação - Resultado fase de habilitação - Recurso - Construtora Medianeira - Decisão Ordenador de despesas - Publicação - Fracassada - Pedido de esclarecimento: - Construtora Roberto Passarini (Resposta) - Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação - Ata de julgamento da fase de habilitação - Ata da sessão de abertura das propostas - Ata de julgamento das propostas comerciais |
| 002/2023 | 0013814-83.2022.8.22.8000 |
08/03/2023 às 09:10h Abertura da proposta: 27/03/2023 às 10h |
Contratação de empresa especializada para executar as obras de Construções de Fóruns Digitais do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nas cidades de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim e Alto Paraíso (Grupo 01) e nas cidades de Chupinguaia, Campo Novo de Rondônia e Monte Negro (Grupo 02) |
- Aviso - Edital OBS: arquivos em DWG podem ser solicitados por e-mail - Anexos Projetos Básico: 8. Memória de Cálculo Unificada 9. Memorial Descritivo Unificado - Composição de custos unitários em xls (este arquivo é único para todos os fóruns) Item 1 - Candeias do Jamari (Grupo 1) 4. Proj. Compl. - Climatização 5. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4 e Parte 5 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentária em xls Item 2 - Itapuã do Oeste (Grupo 1) 3. Proj. Compl. - Estrutural: Parte 1 e Parte 2 4. Proj. Compl. - Climatização 5. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1 , Parte 2, Parte 3, Parte 4 e Parte 5 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentária em xls Item 3 - Cujubim (Grupo 1) 4. Proj. Compl. - Climatização 5. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentária em xls Item 4 - Alto Paraíso (Grupo 1) 4. Proj. Compl. - Climatização 5. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentária em xls Item 5 - Chupinguaia (Grupo 2) 4. Proj. Compl. - Climatização 5. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentária em xls Item 6 - Campo Novo de Rondônia (Grupo 2) 4. Proj. Compl. - Climatização 5. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentária em xls Item 7 - Monte Negro (Grupo 2) 4. Proj. Compl. - Climatização 5. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentária em xls - Pedido de esclarecimento: - Azevedo Consultoria (Resposta) - Brosco Construtora (Resposta) - Impugnação: - Shekinah Construções (Resposta) - Ata da sessão de recebimento e abertura do envelope de habilitação - Ata de julgamento da fase de habilitação - Resultado fase de habilitação - Recurso - Shekinah Construções - Ata da sessão de abertura da proposta comercial - Ata de julgamento de proposta comercial |
| 003/2023 | 0005434-37.2023.8.22.8000 | 17/05/2023 às 09:10h | Contratação de empresa especializada para executar as obras de Construções de Fóruns Digitais do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nas cidades de Chupinguaia, Campo Novo de Rondônia e Monte Negro |
- Aviso - Edital OBS: arquivos em DWG podem ser solicitados por e-mail - Anexos Projeto Básico: 8. Memorial Descritivo UNIFICADO 9. Memorial Descritivo de Cálculo - UNIFICADO 12. Planilha COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UNIFICADO Item 1 - Chupinguaia 1. ARTs e RRT 2. Projeto arquitetônico: Parte 1 e Parte 2 3. Proj. Compl. - Climatização 4. Proj. Compl. - Elétrica 5. Proj. Compl. - Estrutural 6. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1, Parte 2 e Parte 3 7.Proj. Compl. - PPCIP 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentáia em xls Item 2 - Campo Novo de Rondônia 1. ARTs e RRT 2. Projeto arquitetônico: Parte 1 e Parte 2 3. Proj. Compl. - Climatização 4. Proj. Compl. - Elétrica 5. Proj. Compl. - Estrutural 6. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1 e Parte 2 7.Proj. Compl. - PPCIP 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentáia em xls Item 3 - Monte Negro 1. ARTs e RRT 2. Projeto arquitetônico: Parte 1 e Parte 2 3. Proj. Compl. - Climatização 4. Proj. Compl. - Elétrica 5. Proj. Compl. - Estrutural 6. Proj. Compl. - Hidrosanitário: Parte 1 e Parte 2 7.Proj. Compl. - PPCIP 10. Planilha orçamentária em pdf 11. Planilha orçamentáia em xls - Ata de recebimento de envelopes e abertura do envelope de habilitação - Ata de julgamento da fase de habilitação - Resultado fase de habilitação - Ata da sessão de abertura da proposta comercial - Ata de julgamento da proposta comercial |
| 004/2023 | 0005307-02.2023.8.22.8000 | 21/07/2023 às 09:10h | Contratação de empresa especializada para executar obra de adequação e revitalização na recepção do subsolo, na recepção do térreo e no auditório do Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. |
- Aviso - Edital OBS: arquivos em DWG podem ser solicitados por e-mail (Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.) - Anexos Projeto Básico: 1. a 5. ART's e RRT's 8. Projeto Complmentar: Climatização 9. Projeto Complementar: Inst. Elétricas e Lógica 10. Projeto Complementar: PPCIP 12. Planilha orçamentária (.xls) 13. Planilha orçamentária (.pdf) - Ata da Sessão de recebimento e abertura dos emvelopes de habilitação - Ata de julgamento da fase de habilitação - Resultado fase de habilitação - Ata de abertura das propostas comerciais - Ata de julgamento das propostas comerciais |